Процедура закупівлі оголошена 27.03.2025 15:48. Дата останніх змін - 18.04.2025 11:48
Пально-мастильні матеріали: бензин А-95 (талони), дизельне паливо (талони), газ скраплений автомобільний (талони) -
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-03-27-008532-a | |
| ID | eb62d53cb4124fcea61aebcb1cd5faab |
Загальна очікувана вартість закупівлі
725`20000 Гривня
Ви ще не берете участь в обговоренні цієї закупівлі
Ви ще не берете участь у цій закупівлі
Відмітити оголошення
Додати у вибране
Приховати
Запланувати участь
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | Комунальна установа "Березівський психоневрологічний інтернат" Житомирської обласної ради | |
| Загальна очікувана вартість закупівлі | 725`200.00 Гривня (з ПДВ) | |
| Процедура закупівлі | Відкриті торги з особливостями | |
| Метод оцінки тендерних пропозицій учасників | Оцінка тендерних пропозицій учасників за найменшою пропозицією |
Закупівля оголошена
27.03.25
Період уточнень
до 01.04.25
Період оскаржень
до 01.04.25
Подання пропозицій
до 04.04.25
Аукціон
04.04.25
Кваліфікація переможця
з 04.04.25
Пропозиції розглянуті
з 09.04.25
Завершена
18.04.25
28.03.2025, 09:43
Приведення у відповідність проект договору до ст. 231 Господарського кодексу України
Загальне запитання щодо оголошення
Вітаю!
«п. 7.2 привести у відповідність до ст. 231 Господарського кодексу України»:
Керуючись нормами ст. 231 Господарського кодексу України просимо внести зміни в тендерну документацію та проект договору в частині зменшення розміру відповідальності Постачальника/Учасника, та передбачити на Постачальника/Учасника наступні умови по відповідальності:
«п.7.2 У разі порушення строків поставки товару при закупівлі товару за бюджетні кошти, Постачальник/Учасник сплачує Покупцю/Замовнику пеню у розмірі 0,1% від суми непоставленого (несвоєчасно поставленого) товару, за кожний день затримки, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.
У разі поставки неякісного товару, Постачальник/Учасник сплачує на користь Покупця/Замовника штраф у розмірі 20% вартості неякісного товару.»
«п. 7.2 привести у відповідність до ст. 231 Господарського кодексу України»:
Керуючись нормами ст. 231 Господарського кодексу України просимо внести зміни в тендерну документацію та проект договору в частині зменшення розміру відповідальності Постачальника/Учасника, та передбачити на Постачальника/Учасника наступні умови по відповідальності:
«п.7.2 У разі порушення строків поставки товару при закупівлі товару за бюджетні кошти, Постачальник/Учасник сплачує Покупцю/Замовнику пеню у розмірі 0,1% від суми непоставленого (несвоєчасно поставленого) товару, за кожний день затримки, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.
У разі поставки неякісного товару, Постачальник/Учасник сплачує на користь Покупця/Замовника штраф у розмірі 20% вартості неякісного товару.»
Відповідь замовника (Відповідь зареєстровано 28.03.2025, 14:07)
Доброго дня! Дякую за звернення.
28.03.2025, 17:14
Внесення змін
Загальне запитання щодо оголошення
Просимо внести зміни до ТД відповідно до вашого коментаря на попереднє звернення.
Відповідь замовника (Відповідь зареєстровано 29.03.2025, 10:30)
Доброго дня. Дякую за звернення, зміни до ТД внесені та викладені в новій редакції
31.03.2025, 13:08
Уточнення
Загальне запитання щодо оголошення
Доброго дня!
Просимо внести до п.1.4 уточнення, а саме:
1.4. Право власності на пальне переходить до Замовника в момент підписання Сторонами видаткової накладної на Товар. Після чого може бути реалізоване в будь–який момент на АЗС, перелік яких наведено в Додатку №2 до договору, що є його невід’ємною частиною. Тобто Постачальник зобов'язується забезпечити наявність та передати визначену кількість пального за першою вимогою Замовника по факту передання ним Талонів на певній АЗС.
Просимо внести до п.1.4 уточнення, а саме:
1.4. Право власності на пальне переходить до Замовника в момент підписання Сторонами видаткової накладної на Товар. Після чого може бути реалізоване в будь–який момент на АЗС, перелік яких наведено в Додатку №2 до договору, що є його невід’ємною частиною. Тобто Постачальник зобов'язується забезпечити наявність та передати визначену кількість пального за першою вимогою Замовника по факту передання ним Талонів на певній АЗС.
Відповідь замовника (Відповідь зареєстровано 01.04.2025, 09:29)
Доброго дня! Дякую за звернення. Загальне правило переходу права власності за договорами в Україні встановлюється Цивільним кодексом України. З положень Цивільного Кодексу випливає, що право власності у покупця виникає з моменту передачі йому товару. При цьому в п 5.5. Проекту договору передбачено, що приймання-передача Палива (Талонів) проводиться відповідно до супроводжуючих поставку документів - видаткова накладна.